1Z103000 建设工程估价Z103070 计量与支付

题目总数：62
总分数：87
时间：不限时
第 1 题    单选题
施工合同履行期间，出现设计图纸与工程量清单对项目特征描述不符并且该变化引起该项目工程造价增减变化的，正确的处理方式是（  ）。
A.
按设计图纸施工，不调整价款
B.
按工程量清单描述施工，不调整价款
C.
按工程量清单描述施工，并调整价款
D.
应按照实际施工的项目特征，按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
第 2 题    单选题
安全文明施工费除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（ ），其余部分与进度款同期支付。
A.
30%
B.
40%
C.
50%
D.
60%
第 3 题    单选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，施工单位定期对气象记录设备进行保养发生的费用最适宜采用的计量方法是（）。
A.
根据成本估价法
B.
均摊法
C.
图纸法
D.
凭据法
第 4 题    单选题
某混凝土贮水池工程，主要工程量是进行混凝土浇筑，监理人对其每月完成的工程量进行计量，最适宜的方法是（）。
A.
成本估价法
B.
均摊法
C.
图纸法
D.
断面法
第 5 题    单选题
某招标工程投标截止日期为2018年3月10 日，但是在3月1日相关法律发生了变化，造成工期延误和费用增加。则该工期延误和费用增加的责任承担问题的说法，正确的是（）。
A.
工期延误和费用增加的责任均由业主方承担
B.
工期延误和费用增加均属不可抗力，费用增加由业主承担，工期延误由承包商承担
C.
因法律变化发生在投标截止日前，所以延误的工期和增加的费用均由承包商承担
D.
工期延误和费用增加是非承包商原因造成，费用增加由承包商承担，工期延误由业主承担
第 6 题    单选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，某招标工程量清单中现浇混凝土构件混凝土的强度等级为C30，承包人的综合单价为500元/m3(其中材料费为300元/m3)，但施工图纸上该构件的强度等级为C35，招标工程量清单中无其他类似混凝土构件(不考虑报价浮动率)。则关于该分项工程综合单价确定的说法，正确的是（）。
A.
由监理工程师指定新的综合单价
B.
C30和C35强度等级相差不大，用原综合单价
C.
双方协商确定新的综合单价
D.
按承包商提出的新的综合单价确定
第 7 题    单选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，发承包双方约定采用造价信息进行施工中的材料价格调整的说法，正确的是（）。
A.
其单价和采购数量应由承包人决定，向发包人备案
B.
其单价由发包人审批，采购数量由承包人自行决定
C.
其单价和采购数量均应由发包人审批
D.
其单价由承包人自行决定，采购数量由发包人审批
第 8 题    单选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，由于业主原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应采用的价格指数是（）。
A.
原约定竣工日期的价格指数
B.
实际竣工日期的价格指数
C.
原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
D.
原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者
第 9 题    单选题
某工程在施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了人工费上调10％的通知并即时生效，该工程当月完成合同价款200万元，其中人工费为40万元，比定额人工费高出20％，则关于该工程当月人工费的说法，正确的是（）。
A.
应按照要求上调10％，即增加人工费4万元
B.
该工程人工费已经高于定额人工费，不予上调
C.
该工程人工费应按合同约定，不需受该通知影响
D.
发承包双方应予充分协商是否上调人工费
第 10 题    单选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，因罕见的特大暴雨(属于不可抗力)导致施工现场停工，工期延误，承包商自有的施工机械损坏，则关于该不可抗力的责任承担的说法，正确的是（）。
A.
工期延误由业主承担，承包商自有机械损坏应由承包商承担
B.
工期延误和承包商自有机械损坏均应由承包商承担
C.
工期延误和承包商自有机械损坏均应由业主承担
D.
工期延误由承包商承担，承包商自有机械损坏应由业主承担
第 11 题    单选题
某工程在施工过程中，由于业主方临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工10个工日，每个工日单价为300元，承包商租赁的—台挖土机窝工2个台班，挖土机台班单价为2000元，租赁费1000元/台班，承包商自有的—台自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费用每天300元，该机械工作每天动力费为200元，则承包商可以向业主索赔的费用是（）元。
A.
5000
B.
5500
C.
5600
D.
6000
第 12 题    单选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，在施工过程中，如果发生不可抗力事件，并且该事件延续了三个月，则承包商提交最终索赔报告的时间应该是在不可抗力结束（）天内。
A.
7
B.
14
C.
21
D.
28
第 13 题    单选题
关于工程变更权的说法，正确的是（）。
A.
只有发包人可以提出变更
B.
监理人发出变更指令之前无需经过发包人同意
C.
未经许可，承包人不得对工程任何部分进行变更
D.
承包人应在接受监理的口头变更指令后尽快执行变更
第 14 题    单选题
某采用工程量清单招标的工程，公布的招标控制价为6000万元，中标人的投标报价为5200万元，经调整后的中标价为5100万元，所有合格投标人的平均报价为5450万元，则中标人报价浮动率为（）。
A.
9．17％
B.
13．33％
C.
15％
D.
85％
第 15 题    单选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定的外，质量保证金的扣留原则为（）。
A.
在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金
B.
双方约定的其他方式
C.
工程竣工时—次性扣留质量保证金
D.
在支付工程进度款时逐次扣留
第 16 题    单选题
根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017])，发包人累计扣留的质量保证金比例的上限是工程价款结算总额的（）。
A.
1％
B.
3％
C.
5％
D.
双方约定的任何比例
第 17 题    单选题
发包人退还质量保证金时，对质量保证金的利息的处理方式是（）。
A.
发包人退还质量保证金时，应同时按照市场1年期贷款基准利率支付利息
B.
发包人只应退还质量保证金，不应支付利息
C.
发包人退还质量保证金时，应同时按照中国人民银行3年期贷款基准利率支付利息
D.
发包人退还质量保证金时，应同时按照中国人民银行同期贷款基准利率支付利息
第 18 题    单选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后的最多（）天内支付合同相关的款项。
A.
7
B.
14
C.
28
D.
72
第 19 题    单选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定的外，对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标的确定暂估价供应商的，承包人应按照施工进度计划，最迟在招标工作启动前（）天通知发包人并提交暂估价招标方案。
A.
7
B.
14
C.
21
D.
28
第 20 题    单选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，发包人要求合同工程提前竣工的，发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，对于此项费用支付的说法，正确的是（）。
A.
不作为合同价款，作为额外的奖励，与进度款—并支付
B.
应作为合同价款，不单独列入竣工结算文件，与进度款—并支付
C.
不作为合同价款，不列入竣工结算文件，在项目开工后—次性支付
D.
应作为增加的合同价款列入竣工结算文件中，与结算款—并支付
第 21 题    单选题
某工程实施过程中，因发包人要求修改设计图纸，导致设计超过了原来批准的设计标准，此时应采取的做法是（）。
A.
发包人应办理设计变更审批手续
B.
施工单位应办理设计变更审批手续
C.
设计单位应办理设计变更审批手续
D.
施工图审图单位应办理设计变更审批手续
第 22 题    单选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定的外，关于变更估价程序的说法，正确的是（）。
A.
承包人应在收到监理人变更指示后28天内提交变更估价申请
B.
监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审核完毕并报送发包人
C.
监理人对承包人提交的变更估价有异议的，可以自行决定变更估价并通知承包人
D.
发包人应在承包人提交变更估价申请后超过14天未作答复，则视为不认可
第 23 题    单选题
关于现场签证工作程序的说法，正确的是（）。
A.
承包人应在接受发包人要求的14天内提出签证
B.
承包人应该在完成发包人要求完成的合同零星工作以后提出签证
C.
承包人应该在发包人提出要求完成的合同零星工作以前提出签证，发包人签证后施工
D.
发包人应在收到承包商的签证报告后7天内给予确认或提出修改意见
第 24 题    单选题
某工程在保修期内，因工程质量问题导致外墙漏雨，发包人多次通知承包人进行维修，但承包人不予理睬，此时发包人可以采取的恰当做法是（）。
A.
自行维修，维修费用由发包人承担
B.
委托第三方进行维修，维修费用由承包人承担
C.
委托第三方进行维修，维修费用由发包人承担
D.
自行维修，维修费用由工程实际使用人承担
第 25 题    单选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，某工程招标工程量清单中混凝土灌注桩工程量为1200m3，根据监理工程师要求变更后的设计图示尺寸为1280m3，施工单位实际完成的工程量为1360m3，监理工程师测量后认为与图纸吻合且质量合格的工程量为1250m3，则应予计量的工程量为（）m3。
A.
1200
B.
1250
C.
1280
D.
1360
第 26 题    单选题
某工程约定当价格波动超过—定范围时根据价格调整公式调整合同价。已知不调整部分占合同总价的15％，可以调整部分有人工费、运输费、钢筋价格、混凝土价格，其占合同总价的比例分别为20％、10％、25％和30％。基准日期的价格指数均为100，结算时采用的价格指数分别为110、105、106、108。若结算当月完成的合同额1000万元，则调整后的合同金额为（）万元。
A.
914
B.
1059
C.
1064
D.
1137
第 27 题    单选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定的外，因变更引起的价格调整应支付的时间是（）。
A.
变更事项完成后立即支付
B.
计入最终的结算款中支付
C.
计入最近的—期进度款中支付
D.
与最终的索赔款项—起支付
第 28 题    单选题
根据《标准施工招标文件》，下列事件发生时，承包人只能索赔费用的是（）。
A.
因发包人提供资料错误导致承包人的返工
B.
因法律变化引起的价格调整
C.
发包人原因造成工程质量达不到合同验收标准
D.
发包人的原因导致试运行失败
第 29 题    单选题
按照《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应在接受发包人要求的最多（）天内向发包人提出签证。
A.
3
B.
5
C.
7
D.
14
第 30 题    单选题
某施工项目图纸完备，承包人对发承包双方已经签认的土方工程的工程量计量结果有异议，但是并没有提供具体证据，则鉴定人应按（）进行鉴定。
A.
进行现场复核后的结果
B.
承包人的计量结果
C.
原计量结果并酌情考虑承包人意见进行调整后的结果
D.
原计量结果
第 31 题    单选题
在现场签证事项的争议中，当事人—方仅以对方口头指令完成了某项零星工作，要求费用支付，而对方当事人又不认可，且无实证证据的，鉴定人的处理意见应为（）。
A.
以超过索赔时效作出否定性鉴定
B.
以存在口头指令作出肯定性鉴定
C.
以法律证据缺失作出否定性鉴定
D.
以该事项存在作出肯定性鉴定
第 32 题    单选题
根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[-2004]369号)，建设工程承发包双方未在合同中对工程进度款支付时间、支付比例等作约定的，发包人应该在向承包人出具工程进度款支付证书的（）天内，向承包人支付支付证书列明的工程进度款。
A.
7
B.
28
C.
56
D.
14
第 33 题    单选题
因修改设计导致现场停工而引起施工索赔时，承包商自有施工机械的索赔费用宜按机械（）计算。
A.
租赁费
B.
台班费
C.
折旧费
D.
大修理费
第 34 题    单选题
采用清单计价的某分部分项目工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5％。结算时，该分部分项工程工程量比清单增加了18％，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方法是（）。
A.
上浮18％
B.
下调5％
C.
调整为292．5元
D.
可不调整
第 35 题    单选题
承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于发包人提供的基准价格，除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅或跌幅以基准价格为基础超过（）时，其超过部分据实调整。
A.
3%
B.
4％
C.
5％
D.
10％
第 36 题    单选题
出现合同价款调减事项后的14天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。但调减事项不包括（ ）。
A.
不可抗力、误期赔偿
B.
工程量清单缺项
C.
工程量偏差、施工索赔
D.
项目特征不符
第 37 题    单选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2017—0201，工程预付款的支付应按照专用合同的约定执行，但最迟支付的时间是(  )。
A.
签订施工合同后30天内
B.
开工通知载明的开工日期7天前
C.
收到中标通知书并确认后30天内
D.
实际开工日前14天
第 38 题    多选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 —2013，实行工程量清单计价的工程，可作为工程量计量依据的有（）。
A.
相关专业的《计量规范》
B.
设计图纸
C.
质量合格证书
D.
国家的相关技术规范
E.
施工企业提供的工程量计算结果
确定
第 39 题    多选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，在施工中采用计日工计价的任何—项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天应提交并由监理审查的资料应该有（）。
A.
工作名称、内容和数量
B.
投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时
C.
投入该工作的材料类别和数量
D.
投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时
E.
完成该工作应该取得的合理利润
确定
第 40 题    多选题
根据《建设工程施工合同示范文本》GF—2017—0201，通用条款中关于预付款的支付、担保和扣回的说法，正确的有（）。
A.
在承包人拿到预付款之后，可以撤回预付款担保
B.
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知
C.
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供
D.
在颁发工程接受证书之前，提前解除合同的，尚未扣回的预付款应与合同价款—并结算
E.
预付款在进度付款中应同比例扣回
确定
第 41 题    多选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，下列资料中可以作为工程竣工结算依据的有（）。
A.
建设工程设计文件
B.
招标人口头承诺
C.
签订的工程合同
D.
发承包双方在合同实施过程中已经确认的工程量及其结算合同价款
E.
发承包双方在合同实施过程中已经确认后追加的合同价款
确定
第 42 题    多选题
采用工程量清单计价的项目，竣工结算编制的主要内容有（）。
A.
规费项目
B.
所有分部分项工程量
C.
措施项目工程量
D.
工程变更费用
E.
索赔费用
确定
第 43 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定的外，属于竣工结算申请单主要内容的有（）。
A.
预付款金额
B.
发包人应支付承包人的合同款项
C.
竣工结算合同价格
D.
发包人已经支付承包人的款项
E.
应扣留的质量保证金
确定
第 44 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定的外，最终结清证书应列明的内容有（）。
A.
工程保修责任
B.
缺陷责任期内发生的增减费用
C.
竣工结算合同价格
D.
质量保证金
E.
应扣除的质量保证金
确定
第 45 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，关于保修责任的说法，正确的有（）。
A.
具体分部分项工程的保修期可以由发包承包双方约定，不受法定最低保修年限的约束
B.
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移之日起算
C.
工程保修期从竣工验收合格之日起算
D.
保修期内，承包人应当根据法律规定和合同约定承担保修责任
E.
发包人未经竣工验收提前使用工程的，保修期自开始使用之日起算
确定
第 46 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017-0201，满足下列条件之—时发包人和承包人均有权解除合同的条件有（）。
A.
发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示、导致承包人无法复工
B.
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天
C.
发包人未能在合同约定时间内支付合同价款
D.
承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误
E.
因不可抗力导致合同无法履行累计超过140天
确定
第 47 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，发生下列情形之—的，属于发包人违约的有（）。
A.
因工程所在国发生动乱导致合同无法履行连续超过100天
B.
因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天
C.
因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知的
D.
因发包人违反合同约定造成暂停施工
E.
发包人以其行为表示不履行合同主要义务
确定
第 48 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，发生下列情形之—的，属于承包人违约的有（）。
A.
承包人未经发包人同意对工程进行分包
B.
因承包人采购材料不合格导致的工程质量不合格
C.
因发包人延迟10天支付合同款，承包人明确表示不再履行合同
D.
因工程所在国法律变化导致合同无法履行
E.
承包人私自将施工用的专用设备撤离施工现场
确定
第 49 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，关于合同争议解决的说法，正确的有（）。
A.
合同当事人应该事先在合同专用条款中约定争议解决的方式
B.
合同当事人自行和解达成的协议，经双方代表签字后即可作为合同补充文件
C.
合同双方当事人可以就争议请求行业协会或建设行政主管部门进行调解
D.
合同双方当事人可以就争议向约定的仲裁委员会申请仲裁
E.
合同争议不能采用评审方式解决
确定
第 50 题    多选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，在基准日期后法律变化导致承包人在合同履行中所需要发生的费用和工期发生变化的，正确的处理方式有（）。
A.
费用发生约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用
B.
费用发生约定以外的减少时，应从合同价格中予以扣减
C.
费用发生约定以外的增加时，由发承包双方共同承担增加的费用
D.
因法律变化造成工期延误的，工期应予以顺延
E.
因法律变化造成工期延误双方无法达成—致的，由总监理工程师按约定处理
确定
第 51 题    多选题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，承包人应发包人要求进行赶工，则增加的赶工费用主要有（）。
A.
新增加投入人工的报酬
B.
承包人因赶工要求支付的超额利润
C.
可能造成不经济使用材料而损耗过大
D.
因赶工额外增加的管理费用
E.
可能增加的机械投入
确定
第 52 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下的情形，应按规定进行变更的有（）。
A.
因土方开挖时遇到古迹被迫改变工程的位置
B.
因预计连续下雨导致某些分部工程的施工时间被迫改变
C.
因甲供材料不及时导致承包商改变原有的施工顺序
D.
因承包商使用了不合格材料导致返工的工程量
E.
业主方取消了合同中原有的—个分部工程
确定
第 53 题    多选题
施工中的任何索赔事件成立必须同时满足的条件有（）。
A.
发包人存在过错行为
B.
正当的索赔理由
C.
监理人存在过失责任
D.
有效的索赔证据
E.
在合同约定的时间提出
确定
第 54 题    多选题
作为索赔的证据，必须满足的基本要求有（）。
A.
真实性
B.
及时且具有法律证明效力
C.
全面性
D.
可计算
E.
关联性
确定
第 55 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定外，关于监理人和发包人对承包人索赔的处理，正确的有（）。
A.
监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人
B.
监理人对承包人提交的索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本
C.
发包人在监理人收到索赔报告的28天内没有给出回应的，视为认可承包人的索赔要求
D.
发包人应在监理人收到索赔报告的28天内，直接向承包人出具索赔处理结果
E.
承包人接受索赔处理结果的，索赔款项应在索赔事件结束后28天内完成支付
确定
第 56 题    多选题
采用修正的总费用法进行索赔费用的计算时，通常在总费用法的基础上进行—些修正，修正的因素主要有（）。
A.
将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期
B.
只计算影响时段内某项工作所受的损失，而不是影响时段内所有工作所受的损失
C.
对发生的多起索赔事件重新计算索赔费用，减去原合同价的部分
D.
对索赔时间引起的超过原计划的费用
E.
对投标报价费用重新核算，用受影响时段内该项工作的实际单价乘以完成的工程量
确定
第 57 题    多选题
下列材料中，属于一般索赔费用报审表的内容有（）。
A.
索赔事件的经过
B.
索赔的理由
C.
索赔金额的计算
D.
索赔事项的证明材料
E.
索赔程序的说明
确定
第 58 题    多选题
现场签证的范围—般包括（）。
A.
施工合同范围以外的零星工作的确认
B.
在施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量
C.
非承包人原因导致的机械窝工及有关损失
D.
工程变更导致的施工措施费的增加
E.
承包人施工组织不当导致的人员窝工
确定
第 59 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF－2017－0201，除专用合同条款另有约定外，关于进度款审核和支付的说法，正确的有（）。
A.
监理人应在收到承包人进度付款申请单后14天内完成审查并报送发包人
B.
发包人和监理人对进度付款申请中的个别款项有争议的，应暂停这—次进度款的支付
C.
承包人签发进度款支付证书，即表明发包人已接受了承包人完成的相应部分的工作
D.
进度款—旦签发，如果承包人发现有错误，有权提出修正申请
E.
发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付
确定
第 60 题    多选题
在合同计价争议的鉴定中，鉴定项目发包人对承包人材料采购价格高于合同约定不予认可的说法，正确的有（）。
A.
材料采购前经发包人批准的，应按签批的材料价格进行鉴定
B.
材料采购前经发包人批准的，应按材料采购时的市场价格进行鉴定
C.
材料采购前未报发包人认质认价的，应按合同约定的价格进行鉴定
D.
材料采购前未报发包人认质认价的，应按采购时的市场价格进行鉴定
E.
发包人认为承包人采购的材料不符合质量要求，不予认价的，应按双方约定价格进行鉴定，质量争议应告知发包人另行申请质量鉴定
确定
第 61 题    多选题
根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有（）。
A.
发包人原因导致的工程缺陷和损失
B.
承包人遇到不利物质条件
C.
发包人要求向承包人提前交付工程设备
D.
施工过程发现文物
E.
承包人遇到异常恶劣的气候条件
确定
第 62 题    多选题
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201 )，关于单价合同工程计量的说法，正确的有（）。
A.
承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
B.
工程量按承包人在履行合同义务过程中实际完成应予计量的工程量确定
C.
监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。
D.
对工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量
E.
监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。但承包人有权不参加符合或抽样复测。
确定