2020年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟试卷(二)

第 1 题单选题

履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的约定。

A.

工期和成本

B.

工期和质量

C.

质量和成本

D.

工期和施工安全

第 2 题单选题

设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.

实际完成的工作量

B.

固定单价

C.

可调单价

D.

可调总价

第 3 题单选题

除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.

分包人

B.

承包人

C.

监理人

D.

设计人

第 4 题单选题

出现（）情况时，承包人不可以延长合同工期。

A.

发包人提出变更

B.

发包人要求工作量变化

C.

不可抗力影响

D.

承包人原因造成的停工、窝工

第 5 题单选题

施工合同履行中，施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。

A.

增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.

增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.

增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.

增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

第 6 题单选题

下列组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，解释顺序优先的是（）。

A.

技术标准和要求

B.

图纸

C.

投标函及投标函附录

D.

已标价的工程量清单

第 7 题单选题

关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。

A.

缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.

缺陷责任期一般为1年

C.

包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月

D.

影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期

第 8 题单选题

建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.

只向监理人提交分包合同副本

B.

只向发包人提交分包合同副本

C.

应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.

不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

第 9 题单选题

设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。

A.

仅承担由此增加的费用

B.

仅承担由此增加的工期延误

C.

承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期

D.

承担由此增加的费用和(或)工期延误．并向承包人支付合理利润

第 10 题单选题

建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.

施工单位或者监理单位

B.

业主(建设单位)或者监理单位

C.

业主(建设单位)或者项目管理部门

D.

施工单位或者项目管理部门

第 11 题单选题

关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.

监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.

发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.

监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.

发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

第 12 题单选题

关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A.

合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.

发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.

发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.

发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

第 13 题单选题

监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.

承包人

B.

发包人

C.

监理人

D.

发包人与承包人共同

第 14 题单选题

根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段:由（）先进行初步评审，对符合条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审。

A.

总监理工程师

B.

设计单位负责人

C.

评标委员会

D.

投标人推选的代表

第 15 题单选题

取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

A.

行业资质

B.

专业资质

C.

通用资质

D.

专项资质

第 16 题单选题

根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.

1个月

B.

15日

C.

5日

D.

3日

第 17 题单选题

不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。

A.

形式评审

B.

资格评审

C.

响应性评审

D.

施工方案合理性评审

第 18 题单选题

采用美国AIA合同文本时，施工图设计完成后，CM承包商按照最终的（）提出保证工程的最大费用值(GMP)。

A.

工程概算

B.

工程预算

C.

竣工结算

D.

竣工决算

第 19 题单选题

下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.

雷电引起火灾

B.

洪灾引起的沉降

C.

台风导致脚手架坍塌

D.

建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

第 20 题单选题

关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A.

评标时过分追求投标价的高低

B.

评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性

C.

评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性

D.

评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

第 21 题单选题

招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.

招标代理机构

B.

招标监管部门

C.

投标人

D.

招标人

第 22 题单选题

设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.

监理人

B.

发包人

C.

发包人与监理人

D.

发包人与分包人

第 23 题单选题

美国AIA合同文本中，B系列代表（）。

A.

业主与建筑师之间合同的文本

B.

建筑师行业的有关文件

C.

建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.

雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

第 24 题单选题

设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

第 25 题单选题

竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.

21

B.

28

C.

42

D.

56

第 26 题单选题

承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.

分包人

B.

监理人

C.

设计人

D.

勘察人

第 27 题单选题

关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A.

授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.

总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.

被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任

D.

在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

第 28 题单选题

虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

A.

监理人

B.

勘察人

C.

承包人

D.

发包人

第 29 题单选题

建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。

A.

组建评标委员会

B.

投标文件的编制与提交

C.

开标

D.

踏勘现场

第 30 题单选题

建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A.

许可

B.

评估

C.

登记

D.

备案

第 31 题单选题

关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.

分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.

由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.

买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.

出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

第 32 题单选题

设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.

承包人

B.

发包人

C.

承包人与发包人共同

D.

监理人

第 33 题单选题

应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A.

监理工程师

B.

发包人

C.

设计单位

D.

勘察单位

第 34 题单选题

设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.

承包人可以自行修正

B.

承包人无权提出修正申请

C.

监理人与承包人均有权进行修正

D.

监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

第 35 题单选题

关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.

除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.

发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.

发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.

发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

第 36 题单选题

由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.

8

B.

12

C.

16

D.

24

第 37 题单选题

关于保险合同的表述中，不正确的是（）。

A.

保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.

投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.

保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.

被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人

第 38 题单选题

关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。

A.

缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.

在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.

对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担

第 39 题单选题

进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。

A.

由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.

应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险

C.

无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险

D.

无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

第 40 题单选题

采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。

A.

最低评标价法

B.

综合评估法

C.

最高投标价法

D.

以设备寿命周期成本为基础的评标价法

第 41 题单选题

由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。

A.

7

B.

14

C.

21

D.

28

第 42 题单选题

施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。

A.

抵押权

B.

质权

C.

留置权

D.

用益物权

第 43 题单选题

某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.

甲，3100万元

B.

甲，3090万元

C.

乙，2930万元

D.

乙，3100万元

第 44 题单选题

根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.

应事先征得发包人同意，并通知监理人

B.

应事先征得监理人同意，并通知发包人

C.

直接与保险人协商一致后，通知发包人

D.

直接与保险人协商一致后，通过监理人

第 45 题单选题

关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.

试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.

试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.

试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.

试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

第 46 题单选题

施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.

必须在投标文件中进行全部的展现

B.

在开标前提交即可

C.

需在评标前提交

D.

待投标人中标后，在开始施工前再编制

第 47 题单选题

关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。

A.

预付款担保采用第三方保证的形式

B.

担保方式不得采用无条件担保的形式

C.

担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.

担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变

第 48 题单选题

关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.

工程设计行业资质只设甲级

B.

取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.

判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量

D.

通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

第 49 题单选题

依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.

只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.

应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.

可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.

为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

第 50 题单选题

《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第二卷由第五章（）和第六章发包人提供的资料组成。

A.

图纸

B.

评标办法

C.

合同条款

D.

发包人要求

第 51 题多选题

设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.

承包人文件

B.

暂列金额

C.

发包人要求中的错误

D.

履约担保

E.

材料和工程设备

确定

第 52 题多选题

关于评标委员会的表述中，符合《招标投标法》规定的有（）。

A.

评标委员会成员名单一般应于开标后确定

B.

评标委员会成员人数为3人以上单数

C.

评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3

D.

评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取

E.

评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成

确定

第 53 题多选题

拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。

A.

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.

为本标段提供招标代理服务的

C.

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.

在最近10年内有骗取中标行为的

确定

第 54 题多选题

工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有（）。

A.

监理人指示的其他场地清理工作已全部完成

B.

施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场

C.

临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原

D.

工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理

E.

按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地

确定

第 55 题多选题

订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括（）。

A.

本工程的批准文件(原件)

B.

用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)

C.

勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

D.

勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图

E.

工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图

确定

第 56 题多选题

承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件包括（）。

A.

设计人要求提交的竣工验收资料清单

B.

已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.

已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

D.

监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.

除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求

确定

第 57 题多选题

设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包括（）。

A.

未能按时提供文件

B.

发包人要求提前交货

C.

发包人原因指示的暂停工作

D.

发包人提供的材料、设备不符合要求

E.

重新试验表明材料、设备、工程质量合格

确定

第 58 题多选题

根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是（）。

A.

承包人应保证其履约担保在竣工验收前一直有效

B.

需进行竣工后试验的，履约担保应在颁发工程接收证书前一直有效

C.

工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.

发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

E.

承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

确定

第 59 题多选题

履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用（）担保，一般情况下额度为合同价格的10％。

A.

保兑支票

B.

银行汇票

C.

建筑物抵押

D.

知识产权证

E.

现金支票

确定

第 60 题多选题

设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于（）的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.

试验和检验标准

B.

对工程的工艺安排或要求

C.

对工程或其任何部分的功能要求

D.

发包人要求中引用的原始数据和资料

E.

承包人可以通过其他途径核实的数据和资料

确定

第 61 题多选题

《标准施工合同》中，承包人可以获得利润补偿的情形包括（）。

A.

监理人的指示延误或错误指示

B.

不利的物质条件

C.

异常恶劣的气候条件

D.

发包人原因的暂停施工

E.

发包人提前占用工程导致承包人费用增加

确定

第 62 题多选题

英国NEC合同文本的主要选项条款包括（）。

A.

管理合同

B.

成本补偿合同

C.

带有工程量清单的目标合同

D.

误期损害赔偿

E.

关键业绩指标

确定

第 63 题多选题

设计施工总承包合同订立文件中，发包人的技术要求包括（）。

A.

设计标准和规范

B.

技术标准和要求

C.

质量标准

D.

设计、施工和设备监造、试验

E.

性能保证指标

确定

第 64 题多选题

监理人对承包人报送的（）进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。

A.

地下管线和地下设施的相关资料

B.

设计文件

C.

施工组织设计

D.

质量管理体系

E.

环境保护措施

确定

第 65 题多选题

关于CM合同类型的表述中，正确的有（）。

A.

CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理

B.

与雇主签汀合同的CM承包商，属于建筑师或专业咨询机构

C.

依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.

代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险

E.

风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理

确定

第 66 题多选题

根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。

A.

高等民事行为能力人

B.

中等民事行为能力人

C.

限制民事行为能力人

D.

完全民事行为能力人

E.

无民事行为能力人

确定

第 67 题多选题

根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有（）。

A.

投标函

B.

投标函附录

C.

分包单位资质

D.

勘察或设计费用清单

E.

投标人的书面澄清

确定

第 68 题多选题

根据《民法典》担保物权分编和合同编，关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.

保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任

B.

保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用

C.

保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意

D.

一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

E.

当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

确定

第 69 题多选题

合同法律关系的内容包括（）。

A.

权利

B.

物

C.

义务

D.

智力成果

E.

行为

确定

第 70 题多选题

工程设计资质的种类中，（）设甲级、乙级。

A.

工程设计行业资质

B.

工程设计专业资质

C.

工程设计综合资质

D.

工程设计专项资质

E.

工程设计通用资质

确定

第 71 题多选题

施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。

A.

承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔

B.

承包人应在引起索赔事件发生后的56d内。向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由

C.

对于具有持续影响的索赔事件，在索赔事件影响结束后的28d内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书

D.

承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书

E.

对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数

确定

第 72 题多选题

设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有（）。

A.

卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要

B.

包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防振动及防止其他损坏的必要保护措施

C.

买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用

D.

买方必须将包装物退还给卖方

E.

包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管

确定

第 73 题多选题

标准施工合同中，通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括（）。

A.

减少合同工作内容

B.

提供图纸延误

C.

因发包人原因导致的暂停施工

D.

未按合同约定及时支付预付款、进度款

E.

改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性

确定

第 74 题多选题

取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接（）等工程勘察劳务业务。

A.

岩土工程治理

B.

工程钻探

C.

凿井

D.

各等级的工程勘察业务

E.

各专业(海洋工程勘察除外)的工程勘察业务

确定

第 75 题多选题

施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括（）。

A.

承包人擅自暂停施工

B.

承包人违约引起的暂停施工

C.

不可抗力

D.

协调管理原因

E.

由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工

确定

第 76 题多选题

竣工结算的程序包括（）。

A.

承包人提交竣工付款申请单

B.

监理人审查

C.

签发竣工付款证书

D.

结清单生效

E.

支付

确定

第 77 题多选题

承包人提交竣工付款申请单应说明（）。

A.

竣工结算的合同总价

B.

发包人已支付承包人的工程价款

C.

应扣留的质量保证金

D.

应支付的竣工付款金额

E.

竣工决算的合同单价

确定

第 78 题多选题

关于建设工程施工合同中工程保险和第三者责任保险的表述，正确的有（）。

A.

《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

B.

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.

承包人需要变动保险合同条款时，自行变更后直接通知监理人即可

D.

保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知勘察人和监理人

E.

无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险。均必须以发包人和承包人的共同名义投保

确定

第 79 题多选题

采用美国AIA合同文本时，工程设计阶段CM承包商介入并为设计者提供建议。建议的内容可能包括（）。

A.

设计变更或更改图纸，以改变工程的质量

B.

变更材料设备的标准，以提高工程的质量

C.

支付承包商预付款，以加快施工进度

D.

运用价值工程提出改进设计的建议，以节省工程总投资

E.

将预先考虑的施工影响因素供设计者参考，尽可能使设计具有可施工性

确定

第 80 题多选题

根据《民法典》担保物权分编和合同编，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，不能作为保证人的有（）。

A.

企业法人的分支机构、职能部门

B.

学校

C.

幼儿园

D.

医院

E.

科技有限责任公司

确定